Важно GASF ◎ Реестр договоров Администрации Штата San Fierro;

[Arseniy Samsonov]

---

ДОГОВОР​

10.12.2024
​

«О ПОСТАВКЕ МУСОРОВОЗА И БАКОВ»​

---

*НАЗВАННЫЕ НИЖЕ СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧАЮТ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О «О ПОСТАВКЕ МУСОРОВОЗА И БАКОВ» (далее - "Договор"), ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПОСТАВКЕ НУЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПИРСУ.

---

I. УЧАСТНИКИ ДОГОВОРА :

ПОСТАВЩИК: ZHELEZNOV TRADING COMPANY
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ГЕН. ДИРЕКТОР КОМПАНИИ Silvio de Berlusconi
АДРЕС: BLUE FEDERATION, SAN-FIERRO, EASTER BASIN, DOCK ST.

---

ПОКУПАТЕЛЬ/ПОТРЕБИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ШТАТА SAN-FIERRO
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ГУБЕРНАТОР Ш.SAN-FIERRO Arseniy Samsonov
АДРЕС: BLUE FEDERATION, SAN-FIERRO, CITY HALL

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА :

— ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ, А ПОКУПАТЕЛЬ ПРИНЯТЬ И ОПЛАТИТЬ ТОВАР.

III. ЦЕНА И ОПЛАТА :

— ПОСТАВЩИК ЧАСТИЧНО ПОКРЫВАЕТ РАСХОДЫ НА ДОСТАВКУ, ПОКУПАТЕЛЬ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ОБЯЗУЕТСЯ ОПЛАТИТЬ 25.000.000$ ЗА ТОВАР С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И СБОРОВ.

IV. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ :

— ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ ТОВАР В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СУТОК, ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПОКУПАТЕЛЕМ ОПЛАТЫ, ПО УКАЗАННОМУ ВЫШЕ АДРЕСУ

V. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :

— ПОСТАВЩИК ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ СТАНДАРТАМ И ТРЕБОВАНИЯМ.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА :

— ДОГОВОР ВСТУПАЕТ В СВОЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН :

— КАЖДАЯ СТОРОНА НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА.

VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ :

— ВСЕ СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРА, РАЗРЕШАЮТСЯ ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

— ДОГОВОР СОСТАВЛЕН В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ИМЕЮЩИХ РАВНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ.

---

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:
AS
ПОДПИСЬ ПОСТАВЩИКА:
SB​

 

[noah francois ៚]

ДОГОВОР № СФ-01/14012025
о предоставлении охранных услуг и обучении сотрудников Управления службы безопасности​

ш. Сан-Фиерро “14” января 2025 г.​

Администрация Губернатора Штата San Fierro, в лице Губернатора Ноа Франсуа, действующего на основании Конституции Синей Федерации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Частное Охранное Предприятие “Stallin”, в лице руководителя Всеволода Сталлина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
​

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по личной охране Губернатора Штата San Fierro (далее – Губернатор) и проводить обучение сотрудников Управления службы безопасности (далее – УСБ) Администрации Губернатора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Личная охрана Губернатора:

• 2.1.1. Исполнитель обязуется обеспечить круглосуточную личную охрану Губернатора, в том числе во время его передвижения, официальных мероприятий, встреч и в других ситуациях, требующих охраны.​
• 2.1.2. Исполнитель обязуется использовать для обеспечения охраны только квалифицированный и подготовленный персонал, имеющий необходимую экипировку и вооружение (при необходимости).​
• 2.1.3. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, угрозах и нештатных ситуациях, связанных с охраной Губернатора.​
• 2.1.4. Исполнитель несет полную ответственность за безопасность Губернатора во время исполнения своих обязательств по настоящему договору.​

2.2. Обучение сотрудников УСБ:
2.2.1. Исполнитель обязуется провести обучение сотрудников УСБ по программе, согласованной с Заказчиком, которая включает в себя следующие дисциплины:

• Тактика личной охраны​
• Основы самообороны​
• Первая медицинская помощь​
• Приемы обезвреживания​
• Основы правовых знаний в сфере безопасности​
• Работа с техническими средствами охраны (при наличии).​
• 2.2.2. Исполнитель обязуется предоставить для проведения обучения квалифицированных инструкторов, имеющих опыт работы в сфере безопасности.​
• 2.2.3. Исполнитель обязуется предоставить необходимые учебные материалы и оборудование для проведения обучения.​
• 2.2.4. Исполнитель обязуется по окончании обучения провести итоговую аттестацию сотрудников УСБ и предоставить Заказчику отчет о результатах обучения.​
• 2.2.5. Длительность обучения составляет 14 (четырнадцать) календарных дней, начиная с 15 января 2025 года.​

3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю необходимую информацию и содействие для надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему договору, в том числе информацию о графике работы, маршрутах передвижения и мероприятиях с участием Губернатора.
3.3. Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя к Губернатору и его окружению в целях обеспечения личной охраны.
3.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю список сотрудников УСБ, направляемых на обучение.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 1.000.000 (миллион) долларов.
4.2. Оплата производится Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Синей Федерации и штата San Fierro.
5.2. Исполнитель несет полную ответственность за безопасность Губернатора во время оказания услуг по личной охране.
5.3. Заказчик несет ответственность за своевременную и полную оплату услуг Исполнителя.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Обязанности Исполнителя по личной охране Губернатора вступают в силу с момента подписания настоящего договора и заканчиваются через 30 (тридцать) дней.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Синей Федерации и штата San Fierro.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9. Реквизиты Сторон
Заказчик:
Администрация Губернатора Штата San Fierro Губернатор: Ноа Франсуа

Исполнитель:
Частное Охранное Предприятие “Stallin” Руководитель: Всеволод Сталлин

Подписи Сторон:

---

Губернатор Штата San Fierro Ноа Франсуа

​

---

Руководитель ЧОП “Stallin” Всеволод Сталлин
​

 

[noah francois ៚]

ДОГОВОР № СФ-02/15012025
о предоставлении охранных услуг и обучении сотрудников службы безопасности
​

ш. Сан-Фиерро “15” января 2025 г.​

Администрация Губернатора Штата San Fierro, в лице Губернатора Ноа Франсуа, действующего на основании Конституции Синей Федерации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Частное Охранное Предприятие “Исток”, в лице представителя Какаши Акацуки, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:​

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по личной охране Губернатора Штата San Fierro (далее – Губернатор) и проводить обучение сотрудников Управления службы безопасности (далее – УСБ) Администрации Губернатора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Срок действия договора по предоставлению охранных услуг ограничен до 21.01.2025.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Личная охрана Губернатора:

• 2.1.1. Исполнитель обязуется обеспечить личную охрану Губернатора с 14.01.2025 по 21.01.2025 включительно. Охрана должна быть обеспечена в любое время суток и в любых местах, указанных Губернатором или его представителем.
• 2.1.2. Исполнитель обязуется использовать для обеспечения охраны не менее двух квалифицированных сотрудников, прошедших специальную подготовку и имеющих необходимую экипировку.
• 2.1.3. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, угрозах и нештатных ситуациях, связанных с охраной Губернатора. Незамедлительно – в течение 15 минут с момента возникновения.
• 2.1.4. Исполнитель несет полную ответственность за безопасность Губернатора во время действия настоящего договора в рамках пунктов, оговоренных в данном договоре.

2.2. Обучение сотрудников УСБ:

• 2.2.1. Исполнитель обязуется провести обучение сотрудников УСБ, список которых предоставляется Заказчиком, по программе, утвержденной приложениями №1 и №2 к настоящему договору. Программа включает в себя теоретические и практические занятия.
• 2.2.2. Исполнитель обязуется предоставить для проведения обучения квалифицированных инструкторов, имеющих соответствующие лицензии и опыт работы в сфере безопасности.
• 2.2.3. Исполнитель обязуется предоставить необходимые учебные материалы и оборудование.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю необходимую информацию для надлежащего исполнения им своих обязательств, включая график работы и передвижения Губернатора.
3.3. Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя к Губернатору для обеспечения личной охраны.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 700.000 (семьсот тысяч) долларов.
4.2. Оплата производится Заказчиком в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Синей Федерации и штата San Fierro.
5.2. Исполнитель несет полную ответственность за безопасность Губернатора во время оказания услуг по личной охране.
5.3. Заказчик несет ответственность за своевременную и полную оплату услуг Исполнителя.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Обязанности Исполнителя по личной охране Губернатора вступают в силу с момента подписания настоящего договора и заканчиваются через 7 (семь) дней.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Синей Федерации и штата San Fierro.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9. Реквизиты Сторон
Заказчик:
Администрация Губернатора Штата San Fierro Губернатор: Ноа Франсуа
Исполнитель:
Частное Охранное Предприятие “Исток” Руководитель: Какаши Акацуки
Подписи Сторон:

---

Губернатор Ноа Франсуа

​

---

Представитель ЧОП “Исток” Какаши Акацуки ​

---

Приложение №1: Программа обучения (теория)

Приложение №2: Программа обучения (практика)

(Приложения прилагаются отдельно)​

 

[noah francois ៚]

ДОГОВОР № СФ-03/15012025
о предоставлении права пользования пустующими зданиями
​

ш. Сан-Фиерро “15” января 2025 г.​

Администрация Губернатора Штата San Fierro, в лице Губернатора Ноа Франсуа, действующего на основании Конституции Синей Федерации, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Частное Охранное Предприятие “Исток”, в лице представителя Какаши Акацуки, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:​

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору право пользования пустующими зданиями, расположенными в непосредственной близости от автошколы в штате San Fierro (далее – Здания), для использования их в качестве складских помещений. Перечень Зданий и их точное местоположение указаны в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Срок пользования Зданиями устанавливается с “15” января 2025 г. до “28” января 2025 г. включительно, с возможностью продления по соглашению Сторон.
1.3. Аренда предоставляется Арендатору на безвозмездной основе в обмен на обязательство Арендатора провести благоустройство прилегающей к Зданиям территории, в объеме, определенном Приложением №2 к настоящему договору.

2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору право пользования Зданиями в состоянии, пригодном для использования в качестве складских помещений.
2.2. Арендодатель обязуется не препятствовать Арендатору в использовании Зданий в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Арендодатель имеет право осуществлять контроль за использованием Зданий Арендатором и за ходом выполнения работ по благоустройству.
2.4. Арендодатель обязуется не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, осуществляемую в соответствии с целями использования Зданий.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор обязуется использовать Здания исключительно в качестве складских помещений и не имеет права использовать их в иных целях.
3.2. Арендатор обязуется провести благоустройство прилегающей к Зданиям территории в соответствии с Приложением №2 к настоящему договору, в течение 7 календарных дней со дня заключения настоящего договора.
3.3. Арендатор обязуется поддерживать Здания и прилегающую к ним территорию в надлежащем состоянии, обеспечивать пожарную безопасность, соблюдать санитарные нормы и правила, установленные на территории Штата.
3.4. Арендатор не имеет права передавать право пользования Зданиями третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.
3.5. Арендатор несет полную ответственность за сохранность Зданий и находящегося в них имущества.

4. Условия продления договора
4.1. В случае, если Арендатор выполнил все свои обязательства по настоящему договору, Арендодатель может рассмотреть вопрос о продлении договора.
4.2. Решение о продлении договора принимается Арендодателем и должно быть оформлено в письменном виде путем подписания Дополнительного Соглашения к настоящему договору.
4.3. Условия продления договора (срок, условия благоустройства и т.д.) оговариваются Сторонами отдельно.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Штата San Fierro.
5.2. Арендатор несет ответственность за любые убытки и повреждения, нанесенные Зданиям и прилегающей территории по его вине.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Синей Федерации и Штата San Fierro.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация Губернатора Штата San Fierro Губернатор: Ноа Франсуа

Арендатор:
Частное Охранное Предприятие “Исток” Руководитель: Какаши Акацуки

Подписи Сторон:

---

Губернатор Ноа Франсуа

​

---

Представитель ЧОП “Исток” Какаши Акацуки ​

---

Приложение №1: Перечень и местоположение зданий.

Приложение №2: Описание работ по благоустройству территории.
Постройка ангаров, их благоустройство и дальнейшее обслуживание.​

 

[ᴍᴀʀᴋ sᴡᴀɴsᴏɴ]

​

ДОГОВОР ПОДРЯДА №1​ SAN-FIERRO ADMINISTRATION 27.02.2025 Администрация Штата San-Fierro, в лице Губернатора Штата Mark'a Swanson'a (далее-Заказчик) с одной стороны, и Самозанятый гражданин Синей Федерации, Richard'a Kennedy (далее-Подрядчик) заключили настоящий договор о нижеследующим: ​ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА​ 1.1 По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить: услуги в сфере рекламы, разместив текст на билборде у Стадиона San-Fierro. Текст необходимо разместить 16-тым кегелем, чёрного цвета со следующей формулировкой: БИРЖА ТРУДА *следующая строка* Познай новые профессии в SF *следующая строка* Зарабатывай до 550.000$ в день *следующая строка* Подробности на портале Штата. Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить объявленную Договором цену. II. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА​ 2.1 Общая стоимость настоящего договора составляет: 1.000.000 (долларов), далее - (один миллион долларов без НДС); 2.2 Указанная стоимость услуги не включает в себя выезд и смену билборда со стороны Администрации Штата San-Fierro в лице Губернатора Штата; 2.3 Стоимость отражает услуги в сфере рекламной кампании; 2.4 Заказчик обязуется произвести выплату безналичным переводом Подрядчику на банковский счёт. III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ​ 3.1 Расчёты за выполненный комплекс услуг (п.2 Договора, 2.2) производится на расчётный счёт Подрядчика; 3.2 Стороны договорились, что Заказчик оплатит 100% в качестве предоплаты без отсрочки платежей; 3.3 Денежные средства (п.2 Договора, 2.1) должны быть направлены в течении 24 часов с момента подписи обеих сторон данного договора. ​ IV. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ​ 4.1 Сроки выполнения работ - 10 календарных дней с момента получения предоплаты (п.2 Договора 2.2); 4.2 Договор вступает в силу со дня подписания, действует до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором; 4.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору, должны быть прописаны новым документом, дополнительным соглашением и подписанным с обеих сторон.​ ПОДПИСИ СТОРОН: АДМИНИСТРАЦИЯ ШТАТА SAN-FIERRO: Swanson,m Самозанятый Richard Kennedy: R.Kennedy​

 

[ᴍᴀʀᴋ sᴡᴀɴsᴏɴ]

​

ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ​ SAN-FIERRO ADMINISTRATION 07.03.2025​ Администрация Штата San-Fierro, в лице Губернатора Штата Mark'a Swanson'a (далее-Арендодатель) с одной стороны, и Директор радиоцентра Los-Santos FM Luigi Peretti (далее-Арендатор) заключили настоящий договор о нижеследующим: ​ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА​ 1.1 Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение, а также участок, расположенное по адресу: San-Fierro, д. Angel - Pine, общей площадью дома 54 кв м, площадь участка - 4 гектара; Цель использования арендуемого помещения и участка: ввод в эксплуатацию базы отдыха для сотрудников министерства связи и коммуникаций. II. АРЕНДНАЯ ПЛАТА​ 2.1 Размер месячной арендной платы за арендуемое помещение и землю на момент заключения договора, составляет 0.0$ (ноль целых, ноль десятых доллара); 2.2 Арендная плата не взымается с Арендатора путём прямых взаимоотношений на коммерческой основе; 2.3 У Арендатора перед Арендодателем нет обязательств в оплате ежемесячной (далее - еженедельной) оплате за арендуемое помещение и землю. III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН​ 3.1 Использовать арендуемое помещение и землю, на условиях п. I; 3.2 Устранять материальный ущерб, причиненный Арендатором в помещении и на земле; 3.3 Не производить перепланировку без согласования с Арендодателем, действовать на основе согласованной сметы; 3.4 В случае с изменений перепланировки - переподписать договор и отразить изменения в п I. ​ ​ ​ ПОДПИСИ СТОРОН: АДМИНИСТРАЦИЯ ШТАТА SAN-FIERRO: Swanson,m ДИРЕКТОР LOS-SANTOS FM LUIGI PERETTI: Peretti.L​

 

[Onslaught Overdose]

Договор о взаимном сотрудничестве между штатами San Fierro и Los Santos​

Администрация Губернатора штата San Fierro
Синяя Федерация, Штат San Fierro
Канцелярия Администрации San Fierro​

Стороны:
Администрация Губернатора штата Los Santos

Общие положения
1. Условия настоящего договора не должны противоречить законодательству Синей Федерации и Штата San Fierro.
2. Данный договор обязателен к исполнению обеими сторонами в полном объёме.
3. В случае невыполнения условий одной из сторон или по иным обоснованным причинам, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с письменным уведомлением.
4. Договор является юридическим документом. Подделка договора и его копий запрещена.

Положения настоящего договора
1. Заключение взаимного сотрудничества между штатами San Fierro и Los Santos.

Срок действия
1. Срок действия договора продолжается до 18.04.25 и может быть продлен по письменному соглашению обеих сторон.

Заключительные положения
1. Настоящий договор может быть изменён только в письменной форме с согласия обеих сторон путём подписания дополнительного соглашения.
2. Договор должен быть подписан обеими сторонами и заверен печатью Губернатора.
3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
4. Копия договора отправляется Арендатору, оригинал остается в Администрации Губернатора.
​

Губернатор Администрации штата San Fierro:

Губернатор Администрации штата Los Santos: r.h@


Дата: 18.03.25​

 

[Onslaught Overdose]

Контракт с подрядчиком на 30 дней для проведение строительных работ.

I. Условия.
1.1 Обе стороны обязаны соблюдать условия настоящего договора.
1.2 Договор не должен противоречить конституции и законам синий федерации.

II. Общие условия договора.
2.1 Обе стороны должны принимать участие в мероприятии.
2.2 От стороны Администрации ш.SF: Оплатить все счета услуг и затраченных материалов.
2.3 От стороны Подрядчика "LilkiWay": Закупить все необходимые материалы, произвести строительные работы на старом заводе. После проведение работ предоставить счет затраченных средств и отчет работы.

III. Права и обязанности двух сторон.
3.1 Обе стороны в праве разорвать договор, если одна из сторон нарушает его.
3.2 Договор обязаны исполнять обе стороны.
3.3 В случаи не выполнения договора с одной стороны и нанесения ущерба, возместить ущерб в полном объеме.
3.4 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих сторон.

IV. Cрок договора.
4.1 Договор был заключен 23.03.2025 г. до момента его расторжения.
4.2 Договор в силе с момента его заключения.

V. Заключительное положение.
5.1 Настоящий договор заключен в двух экземплярах.
5.2 Решение конфликтов сторон регулируются законами Синей Федерации.​

Губернатор Администрации штата San Fierro:

Дата: 23.03.25​

 

[Onslaught Overdose]

Договор с строительным магазином SF

I. Условия.
1.1 Обе стороны обязаны соблюдать условия настоящего договора.
1.2 Договор не должен противоречить конституции и законам синий федерации.

II. Общие условия договора.
2.1 Обе стороны должны принимать участие в мероприятии.
2.2 От стороны Администрации ш.SF: Оплатить все счета услуг и затраченных материалов.
2.3 От стороны Строительного магазина SF: Продать и собрать это все материалы в фургон для перевозок и доставить к Медицинскому центру SF.

III. Права и обязанности двух сторон.
3.1 Обе стороны в праве разорвать договор, если одна из сторон нарушает его.
3.2 Договор обязаны исполнять обе стороны.
3.3 В случаи не выполнения договора с одной стороны и нанесения ущерба, возместить ущерб в полном объеме.
3.4 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих сторон.

IV. Cрок договора.
4.1 Договор был заключен 29.03.2025 г. до момента его расторжения.
4.2 Договор в силе с момента его заключения.

V. Заключительное положение.
5.1 Настоящий договор заключен в двух экземплярах.
5.2 Решение конфликтов сторон регулируются законами Синей Федерации.​

Губернатор Администрации штата San Fierro:

 

[Onslaught Overdose]

Договор с Радиоцентром штата Los Santos

I. Условия.
1.1 Обе стороны обязаны соблюдать условия настоящего договора.
1.2 Договор не должен противоречить конституции и законам синий федерации.

II. Общие условия договора.
2.1 Обе стороны должны принимать участие в мероприятии.
2.2 От стороны Администрации ш.SF: Принять в нужды Администрации камеры слежения
2.3 От стороны Радиоцентра LS: Передать камеры слежения Администрации штата San Fierro

III. Права и обязанности двух сторон.
3.1 Обе стороны в праве разорвать договор, если одна из сторон нарушает его.
3.2 Договор обязаны исполнять обе стороны.
3.3 В случаи не выполнения договора с одной стороны и нанесения ущерба, возместить ущерб в полном объеме.
3.4 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих сторон.

IV. Cрок договора.
4.1 Договор был заключен 29.03.2025 г. до момента его расторжения.
4.2 Договор в силе с момента его заключения.

V. Заключительное положение.
5.1 Настоящий договор заключен в двух экземплярах.
5.2 Решение конфликтов сторон регулируются законами Синей Федерации.​

Губернатор Администрации штата San Fierro:

 

[♛ Emilio® ♛]

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 345
​

г. Сан Фиерро «19 » Апреля 2025 г.
Общество с ограниченной ответственностью «PLFRC» (ООО «Nevada»), именуемое в дальнейшем «Аеро-Флот SF», в лице генерального директор, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем «G-SF Osc. Parker»,заключили настоящий договор поставки о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность оборудование Для Мецинского центра г.Сан Фиерро, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар в порядке, на условиях настоящего Договора. Наименование Товара, количество, комплектность, стоимость, сроки и место поставки определены Договором и Приложением №1
1.2. Спецификация может быть изменена по согласованию Сторон в рамках стоимости настоящего Договора, как указано ниже.
1.3. Поставщик гарантирует, что передаваемое оборудование, указанное в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору, не является предметом залога и не может быть отчуждено по иным основаниям третьим лицам, не является предметом спора и под арестом не состоит.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий, Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами, техническими условиями и иными требованиями, предъявляемыми к указанным Товарам.
2.2. Товар тщательно упакован с учетом его особенностей и в соответствии с установленными стандартами, что обеспечивает его сохранность во время транспортировки, перегруза и хранения.
2.3. Комплектность товара указана в Приложении № 1 к Договору:

Приложение № 1

• Современные анатомические столы с охлаждающим контуром;
• Гистологические микротомы и процессоры;
• Микроскопы высокого разрешения с функцией цифрового сканирования;
• Холодильные модули для хранения образцов и тел;
• Ламинарные боксы и вытяжные системы;
• Программное обеспечение для ведения архивов и учёта заключений.

​

2.4. Товар является : Новым.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара определена Приложением №1 (Спецификация) к настоящему договору и составляет:

348.876$ долларов США.
​

3.1.1. НДС к оплате Покупателю не предъявляется в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения .

3.2. Оплата Товара по настоящему договору Покупателем должна быть произведена в следующем порядке:
3.2.1. 100 % предварительная оплата.
3.3. Фактом оплаты Товара считается дата фактического поступления денежных средств Поставщику (согласно выписке по банковскому счету), с указанием номера и даты настоящего Договора.
3.4. После перечисления предварительной оплаты Покупатель не вправе отказаться от Товара.
3.5. Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком.
3.6. Цена товара может быть изменена только по соглашению сторон.
3.7. Стороны вправе договориться об иных формах оплаты.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Товар поставляется согласно следующим условиям:
- отгрузка и доставка со склада и за счет поставщика (г. Krakow----> г.San Fierro )

Поставщик: «Аеро-Флот SF» (ООО «Nevada»)

Клиент: «G-SF Osc. Parker» ​

Дата:19.04.2025​

 

[♛ Emilio® ♛]

Договор №346​

На оказание услуг транспортными средствами,
строительной и другой специализированной техникой

г.San Fierro Дата:16.04.2025


ООО «Инвнст-Строй», именуемое в дальнейшем «G-SF.Osc.Parker», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «SFT», именуемое
в дальнейшем «Инвест-Строй», в лице Генерального директора Samuel'a Kudini. действующего на основании Устава с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Синей Федерации заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению транспортных средств, строительной и другой специализированной техники (далее – «Техника») с обслуживающим ее персоналом для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя в соответствии
с условиями настоящего договора.
1.2. Предоставляемая Техника должна находиться в исправном состоянии, отвечающей требованиям, предъявляемым к ней, в соответствии с конструктивным назначением механизмов и контролирующих органов.
1.3. Услуги, оказываемые Заказчику по настоящему договору осуществляются Техникой, находящейся в собственности Исполнителя и(или) арендованной и(или) привлеченной Исполнителем у других организаций.

2. Общие положения

2.1. Основанием для оказания услуги Исполнителем является заявка Заказчика.
2.2. Заявка должна быть подана Заказчиком устно по телефонной связи, письменно, в том числе по факсимильной связи или электронной почте. В заявке Заказчик обязан указать наименование и количество Техники, дату и время подачи Техники, характер планируемых работ /услуг, адрес объекта, предварительный срок/время пользования Техникой, объем выполнения работ. Заявка оформляется в соответствии с приложением № 2 к договору. В случае поступления устной заявки от Заказчика, Исполнитель вправе направить Заказчику подтверждение ее получения с указанием оговоренных в заявке условий.
2.3. Заявка должна быть подана Заказчиком:
- на рабочие дни – не позднее 15.00 часов дня, предшествующего дню выделения техники;
- на выходные дни – не позднее 15.00 часов пятницы, предшествующей выходным дням, на которые заказываются услуги.
2.4. Заявки, поступившие позже указанного срока, принимаются при

Подпись заказчика: Osc.Parker

Подпись Исполнителя:Kudini.​

 

[♛ Emilio® ♛]

Договор №347

На оказание услуг по продажи транспортными средствами
​

г.San Fierro Дата:25.04.2025


ООО «Сан_Фиерро_Обл_Авто_Транс», именуемое в дальнейшем «G-SF.Osc.Parker», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «SFT», именуемое
в дальнейшем «Инвест-Строй», в лице Генерального директора Samuel'a Kudini. действующего на основании Устава с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Синей Федерации заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению транспортных средств, а именно 2 автобуса марки ""Goach". стоимостю: 350.000$

1.2. Предоставляемая Техника должна находиться в исправном состоянии, отвечающей требованиям, предъявляемым к ней, в соответствии с конструктивным назначением механизмов и контролирующих органов.


2. Общие положения

2.1. Основанием для оказания услуги Исполнителем является заявка Заказчика.
2.2. Заявка должна быть подана Заказчиком устно по телефонной связи, письменно, в том числе по факсимильной связи или электронной почте. В заявке Заказчик обязан указать наименование и количество Техники, дату и время подачи Техники.
Заявка оформляется в соответствии с приложением № 2 к договору. В случае поступления устной заявки от Заказчика, Исполнитель вправе направить Заказчику подтверждение ее получения с указанием оговоренных в заявке условий.
2.3. Заявка должна быть подана Заказчиком.



Подпись заказчика: Osc.Parker

Подпись Исполнителя:Kudini.​

 

[♛ Emilio® ♛]

ДОГОВОР № 348
о закупке строительных материалов
для временной дислокации самолетов и резервуаров

ш.San - Fierro
«28.04.2025"

1. Стороны договора
1.1. ,CABANDOS в лице David'a Black'a, директора, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем "Oscara Parkera", с одной стороны, зключили настоящий Договор о следующем:

2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить строительные материалы для создания временной дислокации самолетов и трех больших резервуаров, согласно спецификации (Приложение 1).

3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость материалов составляет 325.000, триста двадцать пять тысяч доларов..
3.2. Оплата производится в следующем порядке:

30% предоплата в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора;

70% после поставки материалов и их приемки Заказчиком.

4. Сроки поставки
4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку материалов в срок до 30.05.2025.

4.2. В случае задержки поставки Поставщик уведомляет Заказчика не менее чем за 7 дней до установленного срока.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязуется:

предоставить материалы в соответствии с согласованной спецификацией;

обеспечить качество поставляемых материалов, соответствующее действующим стандартам.
5.2. Заказчик обязуется:

произвести оплату в сроки, указанные в разделе 3;

принять поставленные материалы в установленный срок.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты сторон
Заказчик:"G-SF. Osc.Parker"

#115712

Поставщик:
CABANDOS
Ул. Back Sreet
№ 204444

 

[Nail Belucci]

ДОГОВОР АРЕНДЫ СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ​

Между Компанией Napolitano Elit Ventures (далее — «NEV») и Губернатором штата San-Fierro Nail Belucci

Дата заключения: 2 декабря 2025 г.
Срок действия: 30 (тридцать) календарных дней
Начало срока: 2 декабря 2025 г.
Окончание срока: 2 января 2025 г.

---

1. Стороны​

Настоящий Договор (далее — «Договор») заключён между:

• Штатом San-Fierro, в лице Губернатора штата, действующего на основании Устава штата, (далее — «Арендодатель»);
• Компанией NEV, юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством штата San-Fierro,
  (далее — «Арендатор»).

Совместно именуемые — «Стороны».

---

2. Предмет договора​

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и пользование складское помещение, расположенное по адресу:

Местоположение: Восточная сторона района Doherty, ш. San-Fierro

Состояние помещения зафиксировано в Приложении №1 (Акт осмотра), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Помещение сдаётся «как есть».

---

3. Срок аренды​

Договор заключён на срок 30 (тридцать) календарных дней с 2 декабря 2025 года по 2 января 2025 года включительно. По истечении срока договор прекращает действие без автоматического продления, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.

---

4. Арендная плата и порядок расчётов​

• Размер арендной платы: 200.000 (двести тысяч) долларов.
• Способ оплаты: Единовременный платёж до начала срока аренды, не позднее 3 декабря 2025 г., 17:00 по местному времени (UTC +3).
• Реквизиты для оплаты:
  

  Получатель: Казначейство ш. San-Fierro — Промышленная аренда
  Номер счёта: 178889
  Назначение платежа: «NEV — Аренда склада — Декабрь 2025»

Важно: Непоступление средств в установленный срок влечёт автоматическое расторжение Договора и отказ в доступе к помещению.

---

5. Цель использования​

Помещение может использоваться исключительно для хранения законной коммерческой продукции, не отнесённой к опасным, запрещённым или контрабандным товарам (в т.ч. наркотики, оружие без лицензии, взрывчатые вещества).

Запрещается:

• проводить производственные, ремонтные или торговые операции на территории склада;
• передавать помещение в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

---

6. Обязанности Арендатора​

• Предоставить действующий полис страхования ответственности на сумму не менее 2.000.000$ до момента ввода помещения в эксплуатацию;
• Возместить ущерб, причинённый имуществу штата сверх естественного износа.

Арендодатель оставляет за собой право на непредупредительные проверки помещения в целях обеспечения безопасности и соблюдения условий Договора.

---

7. Расторжение договора​

Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из Сторон:

• при существенном нарушении условий (неоплата, незаконное использование и т.п.) — с уведомлением за 24 часа;
• в случае форс-мажора (стихийное бедствие, чрезвычайное положение, объявленное Губернатором и др.).

После расторжения Арендатор обязан незамедлительно освободить помещение и передать ключи/доступные пропуска.

---

8. Применимое право​

Настоящий Договор регулируется законодательством Синей Федерации. Все споры подлежат рассмотрению в окружном суде Синей Федерации.

---

9. Подписи Сторон​

АРЕНДОДАТЕЛЬ	АРЕНДАТОР
Штат San-Fierro, в лице Губернатора	Компания NEV
Nail Belucci	Elia Napolitano
Подпись	Подпись
«02» декабря 2025 г.	«02» декабря 2025 г.

---

Приложение №1 — Акт осмотра и передачи помещения (с перечнем дефектов/оснащения)

 

[Nail Belucci]

ДОГОВОР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АПТЕКИ​

Между Штатом San-Fierro, в лице Губернатора Nail Belucci, и ООО «Стройматериалы San-Fierro»
Дата заключения: 3 декабря 2025 г.
Срок выполнения работ: 2 (два) календарных дня
Начало срока: 3 декабря 2025 г.
Окончание срока: 5 декабря 2025 г.

---

1. Стороны​

Настоящий Договор (далее — «Договор») заключён между:

Штатом San-Fierro, в лице Губернатора штата Nail Belucci, действующего на основании Устава штата San-Fierro,
(далее — «Заказчик»);

и

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройматериалы San-Fierro», юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Синей Федерации (далее — «Подрядчик»).

Совместно именуемые — «Стороны».

---

2. Предмет договора​

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектирование и строительство аптечного объекта (далее — «Объект»), а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить выполненные работы.

Местоположение Объекта:
Земельный участок напротив здания Администрации штата San-Fierro,
ул. Unity Station Blvd, д. 1 (район Downtown, San-Fierro).

Характеристики Объекта:
— одноэтажное здание площадью 220 м²;
— 3 рабочих окна отпуска, зал ожидания, лаборатория, склад, офис фармацевта, санузел;
— подключение к коммуникациям (электросети, водоснабжение, канализация, вентиляция);
— установка автоматической пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и тревожной кнопки;
— соответствующий внешний фасад в едином архитектурном стиле с зданием Администрации.

Проектная документация согласована сторонами. Изменения допускаются только по письменному согласию Заказчика.

---

3. Сроки выполнения работ​

Работы должны быть завершены в срок не позднее 5 декабря 2025 г.

Продление срока возможно только при наступлении форс-мажора или по дополнительному соглашению Сторон.

---

4. Стоимость и порядок оплаты​

Общая стоимость строительства составляет 500.000$ (пятьсот тысяч) долларов.

Оплата производится под ключ.

Реквизиты Подрядчика:
Получатель: ООО «Стройматериалы San-Fierro»
Счёт: 390-127-SF
Банк: First Financial Bank of San-Fierro
Назначение: «Строительство аптеки напротив Администрации — Договор от 03.12.2025»

Просрочка оплаты со стороны Заказчика более чем на 5 рабочих дней приостанавливает работы без начисления неустойки.
Отставание Подрядчика от графика влечёт штраф — 0,5% от общей стоимости за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.

---

5. Обязанности сторон​

Заказчик обязуется:

• обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к участку;
• согласовать проект в Управлении градостроительства штата в течение 3 дней с даты подписания;
• оплатить работы в сроки, указанные в п. 4.

Подрядчик обязуется:

• выполнять работы в соответствии с проектом, СНиПами Синей Федерации и требованиями Санэпидемнадзора штата;
• использовать сертифицированные материалы (подтверждение — сертификаты в Приложении №3);
• обеспечить охрану строительной площадки и страховку от гражданской ответственности на сумму не менее 3 000 000 $ (копия полиса прилагается как Приложение №4);
• устранить выявленные дефекты в течение 5 дней с момента их обнаружения при приёмке.

---

6. Гарантийные обязательства​

Подрядчик предоставляет гарантию на Объект в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приёмки-сдачи.
Гарантия распространяется:

• на несущие конструкции — 5 лет;
• на инженерные системы — 2 года;
• на отделочные работы — 1 год.

---

7. Расторжение договора​

Договор может быть расторгнут досрочно:

• по соглашению Сторон;
• в одностороннем порядке — при грубом нарушении условий (неоплата более 10 дней, неустранение дефектов, использование нелегальных материалов); уведомление направляется за 48 часов.
• в случае форс-мажора, подтверждённого актом Торгово-промышленной палаты штата.

При расторжении Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполненную документацию и демонтировать временные конструкции за свой счёт.

---

8. Применимое право​

Настоящий Договор регулируется законодательством Синей Федерации.
Все споры подлежат рассмотрению в Окружном арбитражном суде Синей Федерации.

---

9. Подписи Сторон​

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Штат San-Fierro, в лице Губернатора	ООО «Стройматериалы San-Fierro»
Nail Belucci	Генеральный директор
Подпись: N.Belucci	Подпись: ООО "Стройматериалы San-Fierro"
«03» декабря 2025 г.	«03» декабря 2025 г.

 

[Nail Belucci]

​

ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОЙ ПОСТАВКЕ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ​

Между Компанией ООО "Строительный магазин ш. San-Fierro" (далее — «Исполнитель») и Губернатором штата San-Fierro Nail Belucci

Дата заключения: 18 декабря 2025 г.
Срок исполнения обязательств: не позднее 25 декабря 2025 г.
Общий срок действия Договора: с 18 декабря 2025 г. по 2 января 2026 г.

---

1. Стороны​

Настоящий Договор (далее — «Договор») заключён между:

• Штатом San-Fierro, в лице Губернатора штата, действующего на основании Устава штата
  (далее — «Заказчик»);
• Компанией ООО "Строительный магазин ш. San-Fierro", юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством штата San-Fierro
  (далее — «Исполнитель»).

Совместно именуемые — «Стороны».

---

2. Предмет договора​

Исполнитель обязуется поставить Заказчику товары и оказать услуги, а Заказчик — принять и оплатить их в соответствии со следующими направлениями:

2.1. Поставка оборудования для Радиоцентра

• Список оборудования: согласно Приложению №1 (Техническая спецификация)
• Срок поставки: не позднее 18 декабря 2025 г.
• Место поставки: Здание Радиоцентра, район Garcia, San-Fierro

2.2. Поставка новогодних украшений

• Объём: комплект украшений для 15 городских площадей штата
• Состав: гирлянды, искусственные ёлки, световые фигуры, декоративные элементы (см. Приложение №2)
• Срок поставки: не позднее 18 декабря 2025 г.
• Место поставки: Склад праздничного инвентаря, район Easter Basin

2.3. Печать паспортов

• Количество: 2 000 (две тысячи) экземпляров
• Спецификация: паспорта нового образца с биометрическими метками, защищённой бумагой и голографическими элементами
• Срок передачи: не позднее 20 декабря 2025 г.
• Передача осуществляется только уполномоченным представителям Управления миграции штата San-Fierro

2.4. Строительство пункта по сбору вторсырья

• Местоположение: южная часть района Juniper Hollow
• Объект: модульный пункт приёма и сортировки вторсырья (до 50 м²)
• Включает: навес, контейнеры, систему видеонаблюдения, информационные стенды
• Срок завершения строительства: не позднее 25 декабря 2025 г.
• Акт ввода в эксплуатацию: Приложение №4

---

3. Стоимость и порядок расчётов​

Общая стоимость Договора: 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) долларов, включая НДС (если применимо).

Структура оплаты:

• 60% (1 110 000 $) — аванс до 18 декабря 2025 г.
• 40% (740 000 $) — после подписания Актов приёмки по каждому направлению (не позднее 28 декабря 2025 г.)

Реквизиты для оплаты:

• Получатель: ООО "Строительный магазин ш. San-Fierro"
• Счёт: NEV-7742-GOV
• Назначение: «Комплексный заказ ш. San-Fierro — Декабрь 2025»

Невыполнение сроков поставки или строительства влечёт штраф в размере 1% от стоимости соответствующего блока за каждый день просрочки.

---

4. Обязанности Сторон​

4.1. Исполнитель обязан:

• Обеспечить качество товаров и работ в соответствии с приложениями;
• Предоставить гарантию на оборудование и строительные работы сроком на 12 месяцев;
• Соблюдать требования безопасности и экологических норм при строительстве;
• Обеспечить конфиденциальность персональных данных при печати паспортов.

4.2. Заказчик обязан:

• Обеспечить доступ к объектам размещения (Радиоцентр, площади, Juniper Hollow);
• Назначить ответственных представителей для приёмки;
• Оплатить Договор в сроки, указанные в п. 3.

---

5. Ответственность и гарантии​

• Все поставленные паспорта подлежат обязательной регистрации в единой базе МВД штата.
• Украденные, испорченные или поддельные паспорта подлежат немедленному уничтожению с составлением протокола.
• Исполнитель несёт полную имущественную ответственность за утечку данных или подделку документов.

---

6. Расторжение договора​

Договор может быть расторгнут досрочно:

• По соглашению Сторон;
• В случае систематического нарушения сроков или качества — с уведомлением за 48 часов;
• При введении чрезвычайного положения на территории штата.

---

7. Применимое право​

Настоящий Договор регулируется законодательством Синей Федерации. Все споры подлежат рассмотрению в Окружном суде штата San-Fierro.

---

8. Подписи Сторон​

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Штат San-Fierro, в лице Губернатора	Компания ООО "Строительный магазин ш. San-Fierro"
Nail Belucci	Компания
Подпись:	Подпись: _________________________
«18» декабря 2025 г.	«18» декабря 2025 г.

---

Приложения:​

• Приложение №1 — Техническая спецификация оборудования для Радиоцентра
• Приложение №2 — Спецификация новогодних украшений
• Приложение №3 — Техтребования к паспортам и протокол уничтожения брака
• Приложение №4 — Проект и смета строительства пункта вторсырья + Акт ввода

 

[Nail Belucci]

​

ДОГОВОР О ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНЫЙ ПАСПОРТ»​

Между:

• Штатом San-Fierro, в лице Губернатора Nail Belucci (далее — «Заказчик»);
• Компанией ООО "Строительный магазин ш. San-Fierro (далее — «Поставщик»).

Дата: 18 декабря 2025 г.
Срок исполнения: до 20 декабря 2025 г.

---

1. Предмет договора​

Поставщик обязуется поставить следующее оборудование:

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Итого
1	Умные датчики качества воздуха (PM2.5, CO₂, NOx)	3 шт.	$1 200	$3 600
2	Акустические датчики шума (уличные)	3 шт.	$850	$2 550
3	Фотометрические датчики освещённости	3 шт.	$600	$1 800

Общая стоимость: $7 950 (двести восемьдесят две тысячи триста долларов)

---

2. Условия поставки​

• Оборудование поставляется с монтажом и настройкой;
• Гарантия: 24 месяца на всё оборудование;
• Обучение сотрудников — включено в стоимость.

---

3. Оплата​

• 70% — аванс до 18 декабря 2025 г.;
• 30% — после подписания Акта приёмки (до 22 декабря 2025 г.).

Реквизиты:

• Получатель: OSM — Экологические проекты
• Счёт: NEV-ECO-7742
• Назначение: «Поставка оборудования — Зелёный паспорт SF — Декабрь 2025»

---

4. Ответственность​

Просрочка поставки влечёт штраф 1% от стоимости в день.
Брак подлежит бесплатной замене в течение 48 часов.

---

5. Подписи​

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Штат San-Fierro	ООО "Строительный магазин ш. San-Fierro"
Nail Belucci	Компания
Подпись:	Подпись: _______________
«18» декабря 2025 г.	«18» декабря 2025 г.

---

Приложения:

• Приложение №1 — Спецификация датчиков

 

[Nail Belucci]

​

ДОГОВОР О ПОСТАВКЕ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИИ, УТЕЧКИ И ВЗЛОМА​

Между:

• Штатом San-Fierro, в лице Губернатора Nail Belucci (далее — «Заказчик»);
• Компанией ООО "Строительный магазин ш. San-Fierro" (далее — «Поставщик»).

Дата: 23 декабря 2025 г.
Срок исполнения: до 24 декабря 2025 г.

---

1. Предмет договора​

Поставщик обязуется поставить следующее оборудование:

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Итого
1	Умные датчики вибраций, утечки и взлома	3 шт.	$25 000	$75 000

---

2. Условия поставки​

• Оборудование поставляется с монтажом и настройкой;
• Гарантия: 24 месяца на всё оборудование;
• Обучение сотрудников — включено в стоимость.

---

3. Оплата​

• 70% — аванс до 23 декабря 2025 г.;
• 30% — после подписания Акта приёмки (до 24 декабря 2025 г.).

Реквизиты:

• Получатель: OSM
• Счёт: NEV-ECO-7742
• Назначение: «Умные датчики - Декабрь 2025»

---

4. Ответственность​

Просрочка поставки влечёт штраф 1% от стоимости в день.
Брак подлежит бесплатной замене в течение 48 часов.

---

5. Подписи​

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Штат San-Fierro	ООО "Строительный магазин ш. San-Fierro"
Nail Belucci	Компания
Подпись:	Подпись: _______________
«23» декабря 2025 г.	«23» декабря 2025 г.

---

Приложения:

• Приложение №1 — Спецификация датчиков

 

[Nail Belucci]

​

​

​

ДОГОВОР О ПОСТАВКЕ НОВЕЙШИХ ПУНКТОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ​

​

​

Между:

• Штатом San-Fierro, в лице Губернатора Nail Belucci (далее — «Заказчик»);
• Компанией ООО "Завод машиностроения ш. San-Fierro" (далее — «Поставщик»).

Дата: 27 декабря 2025 г.
Срок исполнения: до 28 декабря 2025 г.

---

1. Предмет договора​

Поставщик обязуется поставить следующее оборудование:

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед.	Итого
1	Мобильный пункт экстренной помощи	15 шт.	$525 000	$7 875 000

---

2. Условия поставки​

• Оборудование поставляется с монтажом и настройкой;
• Гарантия: 24 месяца на всё оборудование;
• Обучение сотрудников — включено в стоимость.

---

3. Оплата​

• 70% — аванс до 27 декабря 2025 г.;
• 30% — после подписания Акта приёмки (до 28 декабря 2025 г.).

Реквизиты:

• Получатель: OSM
• Счёт: NEV-ECO-7742
• Назначение: «Мобильный пункт экстренной помощи - Декабрь 2025»

---

4. Ответственность​

Просрочка поставки влечёт штраф 1% от стоимости в день.
Брак подлежит бесплатной замене в течение 48 часов.

---

5. Подписи​

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК	ПОЛУЧАТЕЛЬ №1	ПОЛУЧАТЕЛЬ №2
Штат San-Fierro	ООО "Завод машиностроения ш. San-Fierro"	Police Depatament ш. San-Fierro	Medical Center ш. San-Fierro
Nail Belucci	Компания	-	-
Подпись:	Подпись:	Подпись: -	Подпись: -
«27» декабря 2025 г.	«27» декабря 2025 г.	«28» декабря 2025 г.	«28» декабря 2025 г.

---